哈喽！相信很多朋友都对挽救工期的措施不太了解吧，所以小编今天就进行详细解释，还有几点拓展内容，希望能给你一定的启发，让我们现在开始吧！
疫情耽误的工期怎么解决
1、因施工人员返岗延迟等疫情相关原因将导致工期延误的，施工企业应按照合同约定提出工期顺延申请，取得建设/监理单位签证。 《 民法典 》第一百八十条：因不可抗力不能履行民事义务的，不承担 民事责任 。
2、因疫情影响，整改措施如下：对于因疫情影响而耽误的工程进度，应当统一规划处理，集中一定的人力物力财力，对工程进行质量加工。
3、根据相关法律的规定，工期延误赔偿没有绝对的上限，通常情况下按照合同里面的规定金额进行赔付。如果有不以合同中的规定进行操作的，违约金要求过高的，也可以进行谈判来向法院申请适当调节。
4、而此次疫情就属于“不可抗力”，因此施工企业如果因为疫情原因延误工期是可以免除责任的，但延误工期行为发生在疫情之前的，不能免除。
建筑工程拖延工期的原因及对策?
1、原因分析进度拖延的原因通常有：制定工期及相关计划的失误、计划工期或计划进度超出实现的可能性、不利自然条件的影响、管理过程中的失误、工程变更、资金不到位、停工待料等等。
2、工程管理混乱，技术力量薄弱。来源于承包单位本身管理水平的影响。施工现场的情况千变万化，若承包单位的施工方案不恰当、计划不周详、管理不完善、解决问题不及时等，都会影响工程项目的施工进度。
3、业主原因包括不能及时、足额提供工程款；未按合同约定提供现场“三通一平”条件；对工程的功能特性提出新的要求及变化。施工方原因包括施工组织管理不利和施工技术失误两方面。
4、工程延期的影响因素，可以归纳为两大类：第一类是合同双方均无过错的原因或因素而引起的延误，主要指不可抗力事件和恶劣气候条件等；第二类是由于业主或监理原因造成的延误。
5、工程延误是由于承包人自身的原因造成，监理工程师必须严格控制工期延误。对工期延误常用的制约方式有：停止付款。追究工期延误的误期损失赔偿。终止对承包方的雇佣，并追究承包人给业主造成的经济损失赔偿。
6、项目进度控制人员应根据业主的资金供应能力，安排好施工进度计划，并督促业主及时拨付工程预付款和工程进度款，以免因资金供应不足而拖延进度，导致工期索赔。
施工方拖延工期怎么办?
1、施工单位拖延工期是一种合同违约行为，所以，拖延工期要执行合同双方约定的处罚措施。如果合同没有明确约定违约责任，可以要求施工单位对因为延期造成的损失，以及承担合理的违约金作为补偿。有的甚至更长。
2、施工单位拖延工期是一种合同违约行为，所以，拖延工期要执行合同双方约定的处罚措施。如果合同没有明确约定违约责任，可以要求施工单位对因为延期造成的损失，以及承担合理的违约金作为补偿。
3、法律分析：施工方拖延工期，可以先与其协商处理，协商不成的，可以申请调解、仲裁和诉讼等途径来维护己方的合法权益。具体何种方式最为有效管辖还是要看当事人个人的意愿。
4、法律主观：装修公司拖延工期的，当事人可以请求装修公司在约定的期限内尽快施工；如果装修公司的行为构成违约的，当事人可以通过协商或者起诉请求装修公司承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
5、施工方拖延工期是违约行为，一般按照合同约定赔偿；合同如果没有约定的，按照造成的损失赔偿。可要求公司承担违约责任，至于具体责任怎么承担，要看合同约定，一般包括承担违约金、赔偿损失、解除合同等。
解决工期拖延主要有哪些措施
如果施工方拖延工期，你可以采取以下措施： 与施工方协商：首先应该与施工方进行沟通和协商，了解其拖延工期的原因，是否有解决方案，并要求其尽快完成工程。
基本策略采取积极的措施赶工，以弥补已经产生的拖延。措施：调整后期计划，采取赶工措施，修改网络计划。
装修公司拖延工期怎么办 打电话催促：如果在施工中发现装修进度慢出现了拖工期的问题，那么可以在一发现问题时打电话到装修公司找到对接人询问，让他们尽快解决拖工期的问题。
赶工期的措施方案有哪些?
1、增加资源投入。重新分配资源。减少工作范围。改善工具器具以提高劳动效率。提高劳动生产率。将部分任务，如分包委托给另外的单位。改变网络计划中工程活动的逻辑关系。修改实施方案。
2、建立质量监督网络建立准确可靠的现场质量监督网络。加强质检控制，保证施工质量，做好成品保护措施，减少不必要的返工、返修，以质量保工期，加快施工进度。
3、保证劳动力、材料、机具设备、资金等充足。合理安排流水施工。要加强现场质量检查，避免返工。
4、加强计划平衡安排，根据道路施工沿线的实际情况和不同的地质条件和填挖的施工要求，采取不同的施工措施，以提高工效，节约成本，保证工期。
5、施工工期保证措施 制订完善的施工进度计划 编制详细的施工进度计划表，并执行施工进度计划：严格按照制订好的进度计划，全方位开展施工。
6、，合同依据的条款 2，实际产生工期延误的证据 3，分析工期延误造成的损失 4，在合同规定的时间按照规定的程序上报规定的文件。
赶工期有什么措施方案?
在保证施工质量、安全的同时，加快施工进度。建立质量监督网络建立准确可靠的现场质量监督网络。加强质检控制，保证施工质量，做好成品保护措施，减少不必要的返工、返修，以质量保工期，加快施工进度。
在实际工程中，通常采用的赶工措施有：①改变工作间的逻辑关系；②增加资源的投入；③增加每天的工作时间；④提高劳动效率；⑤修改施工方案。
（3）设立施工工期进度奖与工期保证金制度。
施工工期保证措施 制订完善的施工进度计划 编制详细的施工进度计划表，并执行施工进度计划：严格按照制订好的进度计划，全方位开展施工。
在保证安全和工程质量的前提下进行。24小时施工，队伍分班施工。保证劳动力、材料、机具设备、资金等充足。合理安排流水施工。要加强现场质量检查，避免返工。
(3)采取措施：及时调整施工进度计划，对原计划进行合理纠偏，增加资源投入，优化施工方案，采取有效的措施进行赶工；(4)合理索赔：针对工期延误责任划分，应对照合同条款规定进行工期变更和合理的索赔。
各位小伙伴们，我刚刚为大家分享了有关挽救工期的措施的知识，希望对你们有所帮助。如果您还有其他相关问题需要解决，欢迎随时提出哦！